ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

в арбитражный суд

В Арбитражный суд

______________________________

Адрес:________________________

Истец:________________________

(организация)

Адрес_________________________

Ответчик:_____________________

(организация)

Адрес:________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

на сумму ________ рублей

Истцом в адрес Ответчика была направлена претензия N____ от

"___"_______20___г. на сумму _____________ за нарушение сроков начала

подрядных работ, которые были определены договором N____ от

"___"_____20___г.

Несмотря на неоднократные предупреждения об ответственности за

нарушение сроков начала работ, которые привели в конечном итоге к срыву

сдачи объекта, Ответчик до сего времени к работе не приступил.

Нашу претензию N_____ от "___"_____20___г. Ответчик не признал,

ссылаясь на то, что у него недостает необходимых материалов для начала

производства работ. Возражения Ответчика нельзя считать обоснованными,

так как на момент заключения договора он имел в наличии все материалы.

Просим арбитражный суд на основании изложенного взыскать с

Ответчика пеню за несвоевременное начало исполнения подрядных работ в

сумме ________ рублей и расходы по госпошлине в сумме _________ руб.

Приложения:

1. Выписка из договора N______ от "___"_____20___г.

2. Копия согласованного графика производства работ.

3. Копия претензии от "____"_______20___г.

4. Копии писем-предупреждений Ответчику.

5. Ответ на претензию от "___"_______20___г.

6. Квитанция от "___"_____20___г. об отправке искового заявления

Ответчику.

7. Платежное поручение от "___"______20___г. N____ на уплату

госпошлины.

Руководитель (Заказчика) (подпись)

М.П.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ

Особенностями договора подряда является его возмездность (заказчик

обязан оплатить выполненную работу), взаимность (стороны имеют права и

несут обязанности по отношению друг к другу) и консенсуальность (договор

считается заключенным во время достижения между заказчиком и подрядчиком

соглашения по всем существенным условиям).

Договор подряда оформляет отношения между двумя организациями,

организациями и гражданами и между гражданами.

Следует отличать договор подряда от других договоров о выполнении

работы, в частности, от трудового договора, договора подряда на

капитальное строительство и других договоров.

Исполнением договора подряда удовлетворяются не только интересы

предприятий и организаций, но и бытовые потребности граждан. В этом

случае речь идет о заключении договора бытового заказа, имеющего

определенную специфику. В частности, согласно статье 376 ГК РСФСР

признаются недействительными условия, ограничивающие права заказчика, и,

напротив, допускается расширение прав по сравнению с теми, которые

установлены Типовыми договорами.

В современных условиях расширения самостоятельности предприятий,

при многообразии форм собственности, деятельности предприятий в условиях

рыночных отношений важное значение приобретает правовое регулирование

такой разновидности договора подряда, как договор переработки, в

соответствии с которым изготовление продукции производится из сырья и

материалов Заказчика.